МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 7-07
на внедрение частотных преобразователей на асинхронных электродвигателях водозаборного сооружения, с. Седельниково
с. Седельниково « ___ » ____________ 2007 г.
Администрация Седельниковского муниципального района, именуемая в дальнейшем «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК», в лице главы Седельниковского муниципального района, Хрищенко Николая Тимофеевича, действующего на основании устава Седельниковского муниципального района, и ____________________________________________ ____________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ____________________ предприятия ___________________________________________, действующего на основании _____________, вместе далее именуемые Стороны, заключили настоящий МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (далее – КОНТРАКТ) о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК (далее – ЗАКАЗЧИК) поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение______________________________(далее – РАБОТА) согласно перечня, который является неотъемлемым приложением к настоящему контракту и обеспечивает ее выполнение в обусловленные настоящим контрактом срок и месте.
Сроки выполнения условий определяются календарным планом работ, который является неотъемлемой частью настоящего КОНТРАКТА.
Сроки выполнения КОНТРАКТА: начало _________.2007 г. ; окончание _______________2007 г.
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
Цена РАБОТЫ, указанной в п. 1.1 настоящего КОНТРАКТА, составляет ____________рублей за единицу измерения РАБОТЫ.
Цена КОНТРАКТА в действующих ценах составляет _______ (_____________________) рублей, включая НДС _________ рублей, в т.ч. за счет средств областного фонда муниципального развития __________ рублей.
Оплата РАБОТЫ, предусмотренной п. 1.1. настоящего контракта, производится ЗАКАЗЧИКОМ согласно представленным счетам-фактурам, документам, подтверждающим полноту, качество и гарантийные обязательства выполненной РАБОТЫ.
ЗАКАЗЧИК вправе перечислить ИСПОЛНИТЕЛЮ после подписания Муниципального контракта авансовый платеж в размере до ____% от цены КОНТРАКТА в пределах утвержденных лимитов бюджетных средств. Гашение аванса производиться при окончательном расчете с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.4. Окончательный расчет производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение пяти дней со дня оформления акта приема – передачи РАБОТЫ в соответствии с 2.2. настоящего контракта.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ на (указанных объектах) ________________________________________ производит монтаж, пуско-наладочные работы оборудования и передает ЗАКАЗЧИКУ по акту приема-передачи действующие в соответствии с техническими условиями системы частотных преобразователей на асинхронных электродвигателях водозаборного сооружения, с. Седельниково
Приемка РАБОТЫ от ИСПОЛНИТЕЛЯ оформляется представителем ЗАКАЗЧИКА, действующего по его доверенности, на основании акта приема – передачи РАБОТЫ, подписываемого СТОРОНАМИ.
Если в процессе выполнения условий настоящего контракта возникла нецелесообразность и невозможность полного выполнения условий Контракта ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан поставить об этом в известность ЗАКАЗЧИКА в трехдневный срок. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос о направлениях и способах продолжения действий по настоящему Контракту.
В случае досрочного выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий настоящего КОНТРАКТА ЗАКАЗЧИК по взаимному согласованию может принять и оплатить РАБОТУ досрочно в порядке, установленном настоящим КОНТРАКТОМ.
Право собственности на объекты РАБОТЫ переходит к ЗАКАЗЧИКУ с момента подписания акта приема-передачи РАБОТЫ.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
иметь лицензию на производство работ предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта;
обеспечить качественную поставку оборудования и выполнение РАБОТЫ в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 1 настоящего КОНТРАКТА.
передать ЗАКАЗЧИКУ техническую документацию и гарантийные обязательства на поставленную РАБОТУ.
письменно известить ЗАКАЗЧИКА об окончании расчетов по настоящему КОНТРАКТУ.
Если ЗАКАЗЧИКОМ в течение гарантийного срока после подписания акта приемки будут обнаружены дефекты в ______________________, то ИСПОЛНИТЕЛЬ по письменному обращению ЗАКАЗЧИКА обязан своими силами, за свой счет, в сроки, согласованные СТОРОНАМИ, устранить выявленные недостатки,
ЗАКАЗЧИК обязан:
производить приемку РАБОТЫ и расчеты с ИСПОЛНИТЕЛЕМ на условиях настоящего КОНТРАКТА;
возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных по номенклатуре и параметрам заказываемой РАБОТЫ вследствие обстоятельств, не зависящих от ИСПОЛНИТЕЛЯ, с оформлением соответствующего дополнительного соглашения в установленном порядке;
уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменной форме в течение десяти дней после подписания акта приемки об отсутствии претензий к выполненной РАБОТЕ;
произвести полный расчет по настоящему КОНТРАКТУ за счет средств областного фонда муниципального развития и муниципального бюджета;
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему КОНТРАКТУ ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае невыполнения условий КОНТРАКТА в установленные сроки ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в размере ___________________ действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненной РАБОТЫ за каждый день просрочки.
Ущерб, нанесенный любому лицу в результате некачественного, несвоевременного выполнения обязанностей, предусмотренных данным КОНТРАКТОМ, компенсируется Стороной, виновной в возникновении такового ущерба.
Уплата санкций не освобождает СТОРОНЫ от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительными соглашениями.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Изменения и дополнения КОНТРАКТА оформляются письменным дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного КОНТРАКТА с момента их подписания Сторонами.
Все разногласия между сторонами решаются путем согласования и переговоров. Разногласия, не урегулированные сторонами, разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему КОНТРАКТУ, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, террористические или военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Настоящий КОНТРАКТ составлен в письменной форме в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Стороны обязуются назначить уполномоченных представителей, имеющих право выступать от их имени в сфере действия данного КОНТРАКТА, и выдают им соответствующие доверенности.
Настоящий КОНТРАКТ имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью
приложение № 1 – перечень и характеристики РАБОТЫ (ОБОРУДОВАНИЯ);
приложение № 2 – сроки выполнения контракта.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Настоящий КОНТРАКТ действует с момента подписания и до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
Прекращение (окончание) срока действия настоящего КОНТРАКТА влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение КОНТРАКТА, если таковые имели место в период исполнения условий настоящего КОНТРАКТА.
Настоящий КОНТРАКТ может быть расторгнут досрочно по соглашению (совместному решению) Сторон, оформленному в виде дополнения к настоящему КОНТРАКТУ, а при отсутствии соглашения (совместного решения) по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
|
Администрация Седельниковского муниципального района Омской области. Адрес: 646480, Омская область, с. Седельниково, ул. Избышева, 18 А; Тел.: (264) 21-401; факс. 21-898; ИНН 5533001007; КПП 553301001; ОГРН 1025501985827. |
|
9. ПОДПИСИ СТОРОН.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
Хрищенко Н.Т. (____________)
М.П. М.П.
Приложение № 1
к Контракту от «__» _________ 2007 г. № 7-07
П Е Р Е Ч Е Н Ь
И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ
№ |
Название и характеристика оборудования (работы) |
Ед. измер.
|
Цена (руб.)
|
Кол-во |
Срок гарантии |
1. |
|
|
|
|
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
Хрищенко Н.Т. (____________)
М.П. М.П.
Приложение № 2
к Контракту от «__» _________ 2007 г. № 7-07
УТВЕРЖДАЮ: СОГЛАСОВАНО:
Заказчик Исполнитель
_______________ ___________
(подпись) (подпись)
Хрищенко Н.Т. ( ___________)
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
"____" _____ 200__ г. "____" _____ 200__ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ № 7 – 07
ОТ " ___ " ___________ 2007 Г.
№ |
Наименование видов работ |
Срок выполнения |
Наименование |
||
начало |
окончание |
||||
1. |
Заключение муниципального контракта, оформление Счета на РАБОТУ |
|
|
Текст Договора – 2 экз., Счет на РАБОТУ. |
|
2. |
Перечисление аванса ЗАКАЗЧИКОМ |
|
|
Платежное поручение |
|
3. |
Выполнение работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ, подписание акта приема- передачи. |
|
|
Сч.-фактура, накладная. Акт приема-передачи |
|
4. |
Расчет Заказчика перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ |
|
|
Платежное поручение |
|
5. |
Взаимное информирование ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ об окончании выполнения условий настоящего КОНТРАКТА |
|
|
Письменные извещения. |